广东省高级人民法院 关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见
发布日期:2016-05-07 作者:110网律师
为了正确审理建设工程施工合同纠纷案件,根据《中华人民共和国合同法》、最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》等有关规定,结合审判工作实践,提出如下意见:
(一)当事人约定工程款实行固定价,而实际施工的工程量比约定的工程范围有所增减的,可在确认固定价的基础上,参照合同约定对增减部分进行结算,再根据结算结果相应增减总价款。不应撇开合同约定,对整个工程造价进行重新结算。
(二)当事人已对政府投资项目进行结算的,应确认其效力。财政部门事审计部门对工程款的审核,是监控财政拨款与使用的行政措施,对民事合同当事人不具有法律的约束力。发包人以财政部门或审计部门未完成竣工决算审核、审计为由拒绝支付工程款或要求以财政部门、审计部门的审核、审计结果作为工程款结算依据的,不予支持。但双方当事人明确约定以财政部门、审计部门的审核、审计结果作为工程款结算依据或双方当事人恶意串通损害国家利益的除外。
(三)建设工程施工合同无效,但按照《解释》第二条的规定可参照合同约定计算工程价款的,如承包人存在延期完工或者发包人存在延期支付工程款的情形,当事人应参照合同约定赔偿对方因此造成的损失。
(四)没有证据证明当事人已同意不计算结算前的违约金和垫资款利息,一方当事人在结算完毕后再主张结算前的违约金和垫资款利息的,可予支持。但如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间有约定的,应从约定支付之日起计算诉讼时效期间;如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间没有约定的,应从工程结算之日起计算诉讼时效期间。如双方未自行结算需委托中介机构进行造价鉴定的,从收到中介机构的鉴定报告之日起计算诉讼时效期间。
(五)发包人在工程款结算后不按期支付工程款,承包人请求发包人按照合同约定支付逾期付款违约金的,应予支持。
当事人未结算需委托中介机构进行造价鉴定,如果双方在合同中约定了工程预算价或支付工程进度款的时间和数额的,在中介机构作出造价鉴定报告前,对超出合同约定的价款部分不计算违约金,但可按中国人民银行同期同类贷款利率计算未付工程款的利息;如果双方在合同中未约定工程预算价,也未约定支付工程进度款的时间和数额的,在中介机构作出造价鉴定报告后,按合同约定计算违约金。
(六)人民法院在审理2005年1月1日以前受理的建设工程施工合同纠纷案件时,对相关问题的处理,如以前的法律法规和司法解释没有明确规定的,可参照《解释》的规定处理。
相关法律问题
- 安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的 1个回答5
- 最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定还是否有效 7个回答0
- 什么样的情况符合【最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具 1个回答0
- 最根据《高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题 2个回答0
- 上海市高级人民法院《关于审理房屋拆迁民事案件若干问题的意见(试行 3个回答25
发布咨询
相关文章
- 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)
- 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)
- 江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见
- 江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见
- 广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见
- 江苏省高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见
- 关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见
- 关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答
- 四川省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答
- 广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见
相关法律知识
最新文章
- 格*地产(600185)索赔条件,谢保平律师团队已代理多批,新立案
- 证*电子股票索赔条件,发布股票交易异常波动公告,谢律师团队索赔征集中
- 高压变压器和居民住宅之间的高度、居民产生的疾病是否有因果关系
- 离婚一方不履行离婚协议约定怎么办
- 离婚时,孩子抚养费给多少?怎么给?给多久?
- 离婚后,父母任一方能擅自更改未成年孩子姓氏吗?
- 公司为逼员工离职恶意增加工作量,劳动者如何维权?
- 摩*大道(002656)投资者索赔,新收行政处罚,谢律师团队提示索赔条件
- 凯*文化最新索赔消息,发布关于股价异常波动公告,谢律师团队提示索赔条件
- 世*实业最新索赔消息,收处罚决定书,谢律师团队提示索赔条件
- 天*时尚(603608)受损索赔,收到问询函,谢律师团队提示索赔条件
- 刑事案件不起诉的主要类型
- 武汉市成功变更罪名争取轻判判决10个月有期徒刑
- 武汉市某沐足店经理涉嫌组织卖淫 律师介入不予起诉
- 故意伤害罪致人重伤 委托辩护获缓刑