该问题已关闭
- 孙术校律师对 将满19周岁,偷了一部苹果手机, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 邻居房基地侵权,中院都驳回了, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 在保定上班两年了,一直没有签订 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 你好,我2016年离的婚有一个女儿 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 房产交易问题 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 我是男方,离婚了,孩子一岁半跟 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 夫妻共同财产假如妻子转移了咋办 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 民事诉讼法院指定的举证期限一般 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 离婚法律怎么判?有一个4岁的女 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 律师您好。我是2018年被人在支付 的回复获得奖章一枚
口头合同纠纷
山东-烟台 11-02 15:18 悬赏 30 发布者:tya197…… 给我留言 回答:(2) 2014年六月初,陈XX经中间人彭XX介绍来到山东某地从事项目分包人于x从两家公司同时承接山东xxxx公司发包的xxxx6#7#外墙施工项目,两家承包方分别为xxxxx设集团有限公司xxxx项目部和xxxx装饰有限公司(以下简称土建和保温),口头拟定清包合同价39元每平方米。项目完工后彭XX从中抽取一元的好处费,由于分包人于X(合同签订人)不懂设备安装和管理,由陈XX(现场承接协调人,无合同)协助帮忙安装和管理,并许诺工程完工后会付给陈XX一笔管理费。
陈XX于6月3日左右先后组织15人进场施工,由于施工工艺的不同,施工人员没有实际产生施工工程量,在陈XX没在现场的情况下,分包人于X便组织工人安装吊篮,并通知陈XX到场解决,6月11日陈XX到场后经过和工人协商,由陈XX垫付安装吊篮产生的零工生活补助款6000元后把工人送走。
6月11日在于X的催促下,陈XX和重庆班组姜XX(带班长)成口头协议,按照清包35元每平米的价格由于X提供可施工的工作面和资金,生活费按人头每人次500元十天发放一次,按照月进度拨付工程款的方式进场施工,陈XX负责工地协调,姜XX认为土建和保温同时施工会降低人工成本及车旅费和于X的设备租赁费,便组织人员进场施工,同时要求陈XX帮忙找几个本地的师傅。
2014年6月14号由姜XX从重庆组织土建工人9人上车,人员于15日到场,16日正式施工。
6月18日陈XX组织2人到场,
6月20日姜XX组织20人到场,
6月20日陈XX组织4人到场,
由于工期的原因,设备太少,现有的工人无处安排,姜XX建议承包方于X再进吊篮进行安装以便提供可施工的工作面,吊篮进场后,陈XX组织人员安装后经检查安全没有问题便交由姜XX班组施工
6月25日陈XX组织3人到场
6月26日陈XX组织3人到场
6月29日左右土建部分吊篮即将完工,出于工期考虑姜XX便组织保温人员7人进场施工,同时出于成本考虑辞掉小工两人。
7月1日保温打样板正式施工,
截止7月1日,现场人员已经达到46人
保温开工后,由于施工工艺的不同和窗户收口的原因迟迟协商不成,造成保温进度无法进行,最后保温停工。
7月5日由于工人生活费迟迟得不到解决,造成停工一天,经协商由土建垫付生活费两万元,不足部分姜XX自行垫付
7月18日承包人于X由于垫付不出设备租赁费造成工人停工一天
7月底,经和土建协商,由于保温迟迟不能开工,造成成本增加,需要辞掉部分工人,申请拨付进度款,土建于8月11日拨付进度款10万元,由于进度款的分发原因,于X,彭XX,姜XX无法达成协议,造成工人停工一天,经协商后达成共识,优先考虑工人,于8月12日辞掉工人11人,并附工资表于土建备案
8月28日,由于保温迟迟不能开工,造成工人休息达两月之久,期间姜XX也多次协调,保温以项目没有拨款为由不同意开工,不得已姜XX辞掉保温施工人员6人
8月29日,吊篮全部报停,土建施工进入尾声,由于保温迟迟跟不上,期间产生吊篮安装拆卸费18780元
9月3日,由于保温迟迟不能施工,土建亦即将完工造成窝工严重和面临学生开学各个家庭都需要用钱,姜XX再次申请拨付进度款13万元,考虑后期还要做保温,在支付一部分工资后暂时辞掉部分工人, 截止目前,现场留守人员还有15人
9月5号,姜XX经和保温多次沟通,保温开始施工,期间二次产生吊篮装拆移费用。
10月5号部分人员始终处于停工休息状态,
10月13号由于材料断供。现场施工人员处于停工状态
10月14-25号,由陈XX和姜XX修补部分未完工的保温基面
截止9月26日最后一次支款
土建总支付资金391900元,其中进度款230000万元由姜松林XX,生活拨付款161900由陈XX支走拨付给现场施工工人
保温总支付0元
依据上述事实:
施工方认为因材料不能及时进场导致停工,而现场施工人员已经进场并展开了工作。成本费用实实在在发生了,停工造成没有施工收入,产生这种原因是因为停工造成的额外支出,假如由于正常施工造成成本增加,施工方可以担责,鉴于非施工方原因造成,特申请补偿:停工期间有关人员的工资,奖金,进退场费用,伙食人头补贴等费用等
以上便是现场的基本情况
问题1:合同签订人有没有主张起诉的胜算理由
问题2:中间介绍人彭XX在资金链断接的情况下申请划走中介费
问题3:现场施工协调人陈XX能否主张申请索要现场管理费和垫付的安装费及中间差价
问题4:班组姜XX能否以工程亏损拒不承认中间合同差价
问题5:班组姜XX伪造假的施工考勤表和借支表制造亏损在法律上怎么界定
QQ:531381821
请好心人给估算一下这个案件陈XX胜诉的概率和案件的大约费用
陈XX于6月3日左右先后组织15人进场施工,由于施工工艺的不同,施工人员没有实际产生施工工程量,在陈XX没在现场的情况下,分包人于X便组织工人安装吊篮,并通知陈XX到场解决,6月11日陈XX到场后经过和工人协商,由陈XX垫付安装吊篮产生的零工生活补助款6000元后把工人送走。
6月11日在于X的催促下,陈XX和重庆班组姜XX(带班长)成口头协议,按照清包35元每平米的价格由于X提供可施工的工作面和资金,生活费按人头每人次500元十天发放一次,按照月进度拨付工程款的方式进场施工,陈XX负责工地协调,姜XX认为土建和保温同时施工会降低人工成本及车旅费和于X的设备租赁费,便组织人员进场施工,同时要求陈XX帮忙找几个本地的师傅。
2014年6月14号由姜XX从重庆组织土建工人9人上车,人员于15日到场,16日正式施工。
6月18日陈XX组织2人到场,
6月20日姜XX组织20人到场,
6月20日陈XX组织4人到场,
由于工期的原因,设备太少,现有的工人无处安排,姜XX建议承包方于X再进吊篮进行安装以便提供可施工的工作面,吊篮进场后,陈XX组织人员安装后经检查安全没有问题便交由姜XX班组施工
6月25日陈XX组织3人到场
6月26日陈XX组织3人到场
6月29日左右土建部分吊篮即将完工,出于工期考虑姜XX便组织保温人员7人进场施工,同时出于成本考虑辞掉小工两人。
7月1日保温打样板正式施工,
截止7月1日,现场人员已经达到46人
保温开工后,由于施工工艺的不同和窗户收口的原因迟迟协商不成,造成保温进度无法进行,最后保温停工。
7月5日由于工人生活费迟迟得不到解决,造成停工一天,经协商由土建垫付生活费两万元,不足部分姜XX自行垫付
7月18日承包人于X由于垫付不出设备租赁费造成工人停工一天
7月底,经和土建协商,由于保温迟迟不能开工,造成成本增加,需要辞掉部分工人,申请拨付进度款,土建于8月11日拨付进度款10万元,由于进度款的分发原因,于X,彭XX,姜XX无法达成协议,造成工人停工一天,经协商后达成共识,优先考虑工人,于8月12日辞掉工人11人,并附工资表于土建备案
8月28日,由于保温迟迟不能开工,造成工人休息达两月之久,期间姜XX也多次协调,保温以项目没有拨款为由不同意开工,不得已姜XX辞掉保温施工人员6人
8月29日,吊篮全部报停,土建施工进入尾声,由于保温迟迟跟不上,期间产生吊篮安装拆卸费18780元
9月3日,由于保温迟迟不能施工,土建亦即将完工造成窝工严重和面临学生开学各个家庭都需要用钱,姜XX再次申请拨付进度款13万元,考虑后期还要做保温,在支付一部分工资后暂时辞掉部分工人, 截止目前,现场留守人员还有15人
9月5号,姜XX经和保温多次沟通,保温开始施工,期间二次产生吊篮装拆移费用。
10月5号部分人员始终处于停工休息状态,
10月13号由于材料断供。现场施工人员处于停工状态
10月14-25号,由陈XX和姜XX修补部分未完工的保温基面
截止9月26日最后一次支款
土建总支付资金391900元,其中进度款230000万元由姜松林XX,生活拨付款161900由陈XX支走拨付给现场施工工人
保温总支付0元
依据上述事实:
施工方认为因材料不能及时进场导致停工,而现场施工人员已经进场并展开了工作。成本费用实实在在发生了,停工造成没有施工收入,产生这种原因是因为停工造成的额外支出,假如由于正常施工造成成本增加,施工方可以担责,鉴于非施工方原因造成,特申请补偿:停工期间有关人员的工资,奖金,进退场费用,伙食人头补贴等费用等
以上便是现场的基本情况
问题1:合同签订人有没有主张起诉的胜算理由
问题2:中间介绍人彭XX在资金链断接的情况下申请划走中介费
问题3:现场施工协调人陈XX能否主张申请索要现场管理费和垫付的安装费及中间差价
问题4:班组姜XX能否以工程亏损拒不承认中间合同差价
问题5:班组姜XX伪造假的施工考勤表和借支表制造亏损在法律上怎么界定
QQ:531381821
请好心人给估算一下这个案件陈XX胜诉的概率和案件的大约费用
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
全部答案
- [广东-广州]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-11-02 20:15
建议直接去律师事务所咨询
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-11-02 21:37
建议携带相关证据材料当面咨询。
问题答案可能在这里 → 寻找更多解答
- 农村没文字合同口头土地交换纠纷 3个回答0
- 安置房当年是口头赠与,无买卖合同,现在发生纠纷怎么办? 4个回答10
- 口头合同买卖纠纷 2个回答0
- 合同上的签订与口头上诉说的不相符所引发的纠纷 2个回答25
- 租房过程中,没有签订合同,仅有口头协议,后因计算水暖费用发生的纠 2个回答0
推荐律师 加入本地优秀律师推荐>>
最佳律师解答
- (李波)(2024-05-07)·被一审、二审以不属于劳动争议受案范围驳回请求,请问怎么维权或
- (刘海鹰)(2024-02-25)·工厂培训和试岗是没有工资的吗?
- (王高强)(2024-01-31)·风险保证金
- (刘海鹰)(2024-01-26)·劳动纠纷/争议
- (罗雨晴)(2024-01-11)·工资结清证明给写了老板拿钱不够工人了,提前说好写了就给发钱现
- (陈利厚)(2023-11-14)·怀孕保胎员工,公司应该怎么处理才能规避劳资风险