D与陕西***公司工程款纠纷一案

发布日期：2011-07-20 作者：超级账号5律师

案情简介：
上诉人（原审被告）：陕西***公司
被上诉人：D
2009年5月23日陕西***公司与D签订《劳务用工协议书》，约定了D承包的工程范围和工程质量、进度及文明施工要求，同时约定了工程款的支付条件和双方的责任。后因D无法在约定的工期内完成工程，陕西***公司与D签订了《补充协议》，约定D必须在 2010 年3月10日完工，如果不能完工，无权主张剩余劳务费。后双方因工程款的数额和支付问题发生争议，D将陕西***公司，起诉至法院，一审判决陕西***公司于判决生效后十日内支付原告D工程款185783元。陕西***公司不服一审判决上诉至西安市中级人民法院。请求撤销一审判决，驳回原告的诉讼请求。
律师代理意见：
一、D承包的劳务工程未在陕西***公司与D签订的《补充协议》约定的期限内完工，D无权主张剩余工程款。
陕西***公司与D*年*月*日签订《用工协议书》，协议第三条第1款约定，本协议以甲方（陕西***公司）设计的工程项目形象进度为协议工期。后陕西***公司与D在*年*月*日签订《补充协议》约定，D承包的工程的剩余工程量《屋面分项工程，室内粉刷，室外粉刷，散水，地面等未完工程量》必须在*年*月*日前交工，如果不能交工，而影响了孩子们上学，剩余工程款将一次性扣除。
二、以下D应完成工程，不是D施工完成的，应当从D的承包款中扣除
1、土方回填工程
陕西***公司与D签订的《用工协议书》第二条第6款约定，从灰土层接手，含土方回填，总之蓝图以内土建工程扫地出门，不含门窗、涂料、防水、油漆。D无视该用工协议约定，不履行该项协议约定的义务，后陕西***公司自己安排工人完成土方回填工程，支付工人土方回填工程劳务费用2万元，该土方回填费用应在D的工程款中予以扣除。
2、D没有对监理要求整改的工程返修，返修工程的费用应从D的工程款中予以扣除。
项目监理机构对该项目进行初步验收，其中D分包的劳务工程范围内，多处验收不合格，要求返工处理，但是D无故撤场，对应返工落实处理的不合格工程不予返工返修。后建设单位自己安排工人返修处理，支付劳务费用5万元。按照D与陕西***公司签订的《用工协议书》第六条第1款约定：“对于违章操作造成不符合验收标准，应及时返工直到验收合格为止，所造成的返工费用由D自行负责”，该返修费用应从D的工程款中予以扣除。
三、质量保修金2万元支付期限尚未到期
按照双方约定，扣保修金2万元，竣工一年后付清，现在尚未到期。
点评：在当前房地产开发产业蒸蒸日上的大环境下，工程款纠纷大量存在，不管是施工方还是建设方，都应该严格按照双方之间签订的合同履行义务，维护交易的安全，市场的稳定，以更好的保护自身的合法权益。

没找到您需要的？您可以发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务