建筑工程施工合同纠纷再审案
发布日期:2011-01-09 作者:陈晓云律师
2007年合同签订后,被申请人于2007年11月17日开始进场施工。针对被申请人施工过程中存在的工程质量、安全、进度等事宜,监理单位曾先后向被申请人发出《监理工程师联系单》,要求被申请人整改、报验、落实。在施工过程中,申请人在未到支付节点时,提前向被申请人支付工程款,先后共有500万元。同时,申请人在施工过程中多次向被申请人司发出联系单,要求被申请尽快提供办理施工许可的各类材料。
由于被申请人多次不按约履行,多次违反诚实信用原则,申请人曾多次要求被申请人依法按约按时保质保量施工,然毫无效果。至申请人起诉时,原定于2008年4月25日全面竣工交付申请人使用的该工程。至今未能竣工,更为甚者,该工程的完成量尚未近半。被申请人的行为已严重侵犯了申请人的合法权益,造成了申请人巨大经济损失。故诉请法院判令:被申请人承担违约金及赔偿损失共计人民币610万元;解除两者之间的工程承包协议书。
被申请人提出反诉称,被申请人与申请人于2007年11月31日签订了两份《工程承包协议书》,同时,双方签订了一份《建设工程施工合同》。根据双方的约定,被申请人实际已完成工程量经审计决算为1532.973195万元,申请人仅支付工程款500万元,尚欠被申请人工程款1032.973195万元,申请人拒绝支付。被申请人在施工期间多次要求申请人办理《建设施工许可证》、中标通知书以及工程质量监督手续,均遭申请人拒绝,形成纠纷。被申请人为确保该工程建设的合法性以及为避免和减少损失的扩大,于2008年6月初停止了该工程施工。被申请人请求:1、依法确认双方签订的两份《工程承包协议书》无效;2、判令申请人按实际工程量支付被申请人工程欠款1032.973195万元,并赔偿被申请人因停工等造成的经济损失315.634111万元;3、由申请人承担本案诉讼等费用。
一审法院判决:1、与被申请人之间签订的《工程承包协议书》及《建设工程施工合同》。2、申请人本判决生效后十日内支付被申请人工程款6994267.74元。3、驳回申请人的其他诉讼请求。4、驳回被申请人的其他反诉请求。并对案件受理费、保全费、鉴定费的承担作出决定。
申请人提出上诉,二审法院维持了一审法院判决第1、3、4项,变更第2项“申请人于判决生效后十日内支付被申请人工程款6994267.74元”为申请人于判决生效后十日内支付被申请人工程款6131318.75元。并对一、二审有关的诉讼费用等作出决定。
申请人委托本所代为向最高人民法院申请再审,我们于2010年9月以终审判决存在我国《民事诉讼法》第一百七十九条第一款第二项、第六项情形,即:原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的;原判决、裁定适用法律确有错误的。为此,要求最高人民法院依照审判监督程序进行再审,对两法院的原审民事判决依法进行改判。
最高人民法院依法组成的合议庭对本案审查后认为,申请人的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款第(二)项、第(六)项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条、第一百八十五条之规定,裁定:1、本案由本院提审;2、再审期间,中止原判决的执行。
作者:陈晓云 北京
发布咨询
相关文章
- 北京新中实经济发展有限责任某某诉北京中铁建筑工程公司建筑工程施工合同纠纷案
- 北京新中实经济发展有限责任公司诉北京中铁建筑工程公司建筑工程施工合同纠纷案
- 谈结算书确定的工程造价与鉴定结论不符应如何处理--沈阳市xx建筑工程有限公司诉沈阳市某区教育局建设工程施工合同纠纷案
- 信阳市第二建筑安装公司诉北京农乐兴农副产品批发市场有限公司建筑工程施工合同纠纷案判决书
- 龙岩市名佳广告建筑工程有限公司诉龙岩市中元大酒店定作合同纠纷案
- 林国金诉福建宏正建筑工程有限公司承揽合同纠纷案
- 潍坊房产律师赵荣烈建筑工程合同纠纷维权:15863693133
- 关于杨家树与邓文全、湖南石门西北建筑工程有限公司工程结算合同纠纷申诉案的答辩意见
- 佛山市城区成业房地产服务公司与张天贵建筑工程分包合同纠纷上诉案
- 顺德市乐从镇大闸村民委员会与刘炳江建筑工程合同纠纷上诉案
相关法律知识
最新文章
- 合同签名有风险,落笔需谨慎
- 【建设工程】确定原合同外新增工程量,获得相应工程款2百多万
- 分包单位拖欠农民工工资,总包单位专用账户资金被划拨
- 工程施工分包合同欠款仲裁裁决撤销案
- 建设工程施工合同无效之五:实质性内容背离招投标文件
- 建设工程施工合同无效情形之四:转包和违法分包
- 建设工程施工合同无效之三:应当招标而未招标或中标无效
- 建设工程施工合同无效之二:承包人不具备资质
- 施工合同无效的情形之一:未取得规划许可手续的施工合同无效
- 飞一样的判决 --撤回又追加的被告
- 土方水保工程劳务分包欠款案
- 工程分包挂靠垫资施工结算欠款案
- 数据光缆施工劳务挂靠欠款案
- 天然气管道施工总承包工程款反索赔仲裁案
- 野外施工便道通行事故生命权纠纷案