律师函 国汉律师刘超成功解决顾问单位建设工程纠纷
发布日期:2012-05-25 作者:110网律师
北京市国汉律师事务所接受天津友诚投资有限公司(以下简称:友诚公司)的委托,就贵公司所有的HK7030型塔式起重机施工事宜,向贵公司郑重致函: 贵公司作为塔吊的出租方与天津海盛石化建筑安装工程有限公司(以下简称:海盛公司)签订了《塔式起重机租赁合同》。友诚公司在建恒富大厦工程正处于紧张的建设工期中,但贵公司没有任何正当理由拒绝施工,并在建设方友诚公司和承包方海盛公司的数次催促下,仍拒绝施工,贵公司的行为使友诚公司在建的恒富大厦项目造成了很大的施工障碍,并导致友诚公司的工期严重延误,已给友诚公司造成了巨大的损失。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,为保障友诚公司在建项目的正常施工,维护友诚公司的合法权益,现本律师代表友诚公司郑重致函如下: 一、贵公司在接到本律师函之日起5日内拆除施工现场的塔吊设备,如贵公司未能在3日内拆除塔吊设备,友诚公司将在公证人员的见证下拆除塔吊设备,由此产生的相关费用由贵公司承担。 二、由于贵公司的拒绝施工行为已给友诚公司造成了巨大的损失,至拆除塔吊设备之日止给友诚公司造成的损失,友诚公司将依法通过法律的途径向贵公司索赔。 本律师认为:贵公司作为塔吊出租单位,以收取租金为最大利益原则,在保障贵公司合法利益的基础上,应充分考虑建设单位的合法利益,只有如此才能实现共赢! 鉴于此,本律师建议:为避免双方产生不必要的纠纷,贵公司应充分考虑友诚公司在建项目的重大利益及可能造成的严重后果,并结合贵公司的实际情况,与友诚公司及海盛公司协商立即施工,否则,本律师将代理友诚公司启动法律程序,在拆除塔吊设备的同时,并追究贵公司的赔偿责任。
相关法律问题
- 关于建设工程总承包与建设单位指定分包的相关事宜 5个回答0
- 建设工程合同纠纷风险处理? 0个回答20
- 关于建设工程勘测设计合同纠纷 1个回答0
- 建设工程合同纠纷 3个回答0
- 租房纠纷问题 希望律师能够帮忙解决 5个回答25
发布咨询
推荐律师
仁和万国律所成敦毅律师
陕西西安
陕西西安
朱建宇律师
山东菏泽
山东菏泽
陈皓元律师
福建厦门
福建厦门
陆腾达律师
重庆江北
重庆江北
徐荣康律师
上海长宁区
上海长宁区
罗雨晴律师
湖南长沙
湖南长沙
王高强律师
安徽合肥
安徽合肥
王远洋律师
湖北襄阳
湖北襄阳
陈宇律师
福建福州
福建福州
相关文章
相关法律知识
最新文章
- 合同签名有风险,落笔需谨慎
- 【建设工程】确定原合同外新增工程量,获得相应工程款2百多万
- 分包单位拖欠农民工工资,总包单位专用账户资金被划拨
- 工程施工分包合同欠款仲裁裁决撤销案
- 建设工程施工合同无效之五:实质性内容背离招投标文件
- 建设工程施工合同无效情形之四:转包和违法分包
- 建设工程施工合同无效之三:应当招标而未招标或中标无效
- 建设工程施工合同无效之二:承包人不具备资质
- 施工合同无效的情形之一:未取得规划许可手续的施工合同无效
- 飞一样的判决 --撤回又追加的被告
- 土方水保工程劳务分包欠款案
- 工程分包挂靠垫资施工结算欠款案
- 数据光缆施工劳务挂靠欠款案
- 天然气管道施工总承包工程款反索赔仲裁案
- 野外施工便道通行事故生命权纠纷案