***与***技术服务合同纠纷上诉案

上诉人（原审被告）***。
　　法定代表人王莉，董事长。
　　委托代理人李菲。
　　被上诉人（原审原告）***。
　　法定代表人钟红梅，总经理。
　　委托代理人李桃山，湖北正义行律师事务所律师。
　　委托代理人黎小雪，湖北正义行律师事务所律师。
　　上诉人***（以下简称“东润公司”）因与被上诉人***（以下简称“金鹏公司”）技术服务合同纠纷一案，不服武汉东湖新技术开发区人民法院（2013）鄂武东开知初字第00151号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成由审判员李培民担任审判长、代理审判员熊艳红、黄俊参加评议的合议庭，于2014年8月14日公开开庭审理了本案。上诉人东润公司的委托代理人李菲，被上诉人金鹏公司的委托代理人李桃山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　金鹏公司一审时诉请法院判令：一、东润公司向金鹏公司支付技术服务费人民币（以下皆同）325，000元；二、东润公司向金鹏公司支付逾期违约金48，750元（按每日5‰的标准，从2012年9月22日起，计算至2013年10月24日止）；三、东润公司承担全部诉讼费用及律师代理费。
　　一审法院经审理查明：武汉东湖新技术开发区城市视频监控系统项目，由武汉市公安局东湖新技术开发区分局发包给，中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司（以下简称“中移动武汉公司”）及华为技术服务有限公司（以下简称“华为公司”）。在该项目中，华为公司负责设备采购及系统建设。华为公司自行采购了项目主体设备，另行将工程建设、技术服务、运维服务等工作分包给东润公司实施。因东润公司建立的视频监控平台的相关技术不到位，平台不能正常运行，东润公司即与金鹏公司联系，要求其进行对软件系统进行完善服务。双方于2012年2月16日签订《东湖高新区视频监控项目平台改造合同》，约定东润公司委托金鹏公司就东湖高新区视频监控平台改造技术服务合同项目进行技术改造的专项技术服务。合同第一条约定，技术服务目标为满足东湖高新区视频监控平台在2012年2月28日正常稳定运行，以及摄像头1100个点位的95%稳定上线率，并保证内场的顺利验收；技术服务方式为现场技术服务、远程技术服务、电话指导服务等，以解决问题为原则；技术服务内容和要求为：1、派技术人员根据市局的建设要求对目前系统进行系统深化设计，提出整改部署方案、施工计划，以满足系统长期稳定运行；2、根据整改部署方案和施工计划派技术人员在机房现场部署操作系统、数据库、平台应用程序，达到视频监控平台运行正常；3、对网络交换机进行配置，满足市局网络规划要求；4、指导并配合东润公司对摄像头的数据进行整理和录入平台系统工作；5、指导并配合金鹏公司对机房供电线路、空调等内容的整改工作，满足系统运转的机房环境要求；6、明确或解决SONY摄像机DHCP掉线问题；7、完成本系统正常运行，达到市局要求1100个点位的95%摄像头上线率，用于统计上线率的前端摄像头视频图像必须正常传输到后台视频监控平台网络，对摄像头首先状况出现的异常情况协同东润公司及厂商进行技术分析；8、指导并配合东润公司完成项目竣工文档的编写，提供平台应用操作人员培训；9、为最终用户提供必要的技术支持。合同第三条约定，技术服务费总额为650，000元，由东润公司分三次支付，第一次在合同签订生效3个工作日，金鹏公司进场施工并收到东润公司增值税专用发票后，支付总额的50%，即325，000元；第二次在金鹏公司实施完成并达到摄像头1100个点位上线率95%并连续稳定保持在一周时并收到金鹏公司增值税专用发票后，支付总额的25%，即162，500元；第三次在项目验收完成技术服务周期满并收到金鹏公司增值税专用发票后，支付总额的25%，即162，500元。合同第四条约定，金鹏公司在2012年2月28日完成内场平台部署各项目整改工作，系统连续稳定运行一周，95%的摄像头1100个点位上线率指标连续稳定保持在一周；验收后金鹏公司继续提供技术服务周期为1个月，以确保系统后续稳定运行；2012年3月31日启动内场各系统验收，并配合东润公司进行内场各系统验收，并保障内场平台验收通过。合同第五条约定，东润公司在合同规定的时间内向金鹏公司支付工程款，若拖延一天，应支付合同总金额5‰的违约金，因金鹏公司自身原因（如未能及时提供发票）而导致的迟延付款责任由金鹏公司自行承担，并不视为东润公司违约。合同签订当日，金鹏公司安排工程师进驻工程内场为视频监控平台提供技术服务，重新搭建了平台，以解决摄像头掉线、信息传输方面的问题。2012年2月23日，东润公司向金鹏公司支付325，000元。至2012年3月底，该项目摄像头点位数量为944个，在线802个。
　　2012年3月31日，金鹏公司向东润公司出具东湖高新区级监控系统项目平台整改完工报告，内容为：金鹏公司自2月17日开始派工程师进驻机房现场进行平台整改工作，一周后基本完成了平台整改主要工作内容，并继续派2名工程师做现场服务到现在，解决运行中存在的问题。