返还原物纠纷胜诉案例
发布日期:2017-04-28 作者:110网律师
邵阳市某残疾人托养中心一案代理词
湖南楚信律师事务所接受杨某生的委托,指派邓琼泉律师担任其与邵阳市某混凝土有限公司返还原物纠纷一案的代理人,参与本案一审阶段的诉讼活动,现发表如下代理意见,敬请参考并采纳。
一,邵阳市某混凝土有限公司将杨某生作为本案被告属于被告主体错误。 邵阳市某残疾人托养中心与原告有购买混凝土纠纷,杨某生与原告没有混凝土买卖,杨某生作为自然人,与原告没有发生任何法律关系,不能成为本案的被告。原告诉杨某生属所列被告主体错误,请法院驳回原告的起诉。
二,邵阳市某混凝土有限公司没有就自己的诉讼请求和案件事实提供证据,应承担举证不能的不利后果。
三,原告诉被告杨某生扣押泵车纯属子虚乌有、捏造事实,其理由如下: 1,原告于2013年1月12日将泵车开进邵阳市某残疾人托养中心福利院工地,又不运送混凝土过来,直到2013年1月30日才运送混凝土过来给邵阳市某残疾人托养中心浇灌楼面。原告上述履行合同义务的行为,怎么要诬告为被告扣车的行为呢;如果要是扣车的话,原告怎么还会在1月30日来给邵阳市某残疾人托养中心浇灌楼面呢。 2,如果是邵阳市某残疾人托养中心于2012年1月12日扣了原告的车,那为什么原告没有报警要求派出所出警放车,反而是邵阳市某残疾人托养中心法定代表人杨某生主动到檀江乡派出所报案要求派出所出面要原告派人来解决问题;并且告知派出所,原告将泵车开到邵阳市某残疾人托养中心工地,却不装混凝土过来,使得邵阳市某残疾人托养中心工地无法施工,延误工期,影响该工地其他工程开展。
3,经在场人唐某祥、秦某祥证实,2013年1月12日至2013年1月30日原告的泵车停在邵阳市某残疾人托养中心工地,是因为原告1月12日将泵车开入邵阳市某残疾人托养中心工地后故意不运送混凝土过来,直到2013年1月30日才运送混凝土过来浇灌楼面所致。2013年1月30日当天,浇灌混凝土的泵车存在故障,经维修后才勉强把楼面浇完,原告工作人员浇完楼面后就将泵车洗好坐另一台车走人,当时邵阳市某残疾人托养中心没有人阻止泵车离开;原告工作人员1月30日走人后就再也没有人到工地来把泵车开走,直到2013年3月8日之前泵车因自身故障原因开不动,经过一天的维修后于2013年3月8日才把泵车开走,从以上事实完全可以推断,2013年1月30日至3月8日泵车停在邵阳市某残疾人托养中,是原告泵车本身有故障和原告故意不积极维修而将泵车停在工地所致。无论是原告1月12日至1月30日不送混凝土来浇灌楼面而将泵车停在工地,还是1月30日至3月8日原告泵车本身故障和不积极维修不将泵车开走,都影响了邵阳市某残疾人托养中心的施工和增加了中心看管人员的费用,邵阳市某残疾人托养中心保留另行诉讼要求原告赔偿该笔费用的权利。
终上所述,请求人民法院驳回原告的全部诉讼请求。
代理人:邓琼泉 律师
2013年3月13日
相关法律问题
- 请问:罗老师,返还原物纠纷。一二审判我胜诉,返还原物已不能, 0个回答0
- 请问,陈老师,我有件返还原物纠纷,一二审判我胜诉。我已申请强制执 0个回答0
- 你好,我的车被借去借车人与别人有债务纠纷。现在我打官司胜诉但是扣 2个回答0
- 返还原物(请求权)纠纷和委托合同纠纷可以同等吗? 14个回答0
- 返还原物纠纷 16个回答10
发布咨询
相关文章
相关法律知识
最新文章
- 丈夫私自转钱给第三者,法院认定违背公序良俗,判决全部返还
- 以合同相对性成功抗辩合伙合同违约
- 合同风险防控的六类60个要点
- 合伙关系还是借贷关系?
- 装修未按约定使用金丝楠木 家具厂被判三倍赔偿
- 如何让守约方完胜!
- 消极履约只会增加自身违约成本,成为对方解约的出口!
- 一人有限公司的股东配偶是否对公司的债务承担连带责任?
- 续签租房时需要注意哪些问题?
- 雷同投标划不来,赔了保证金又失信誉!
- 婚前安置房的赠予能否撤销?
- 认证机构回复的电子邮件,证明数字证书造假,电子签名、合同造假
- 本律师成功代理一起承包经营合同纠纷案,本诉和反诉均获得胜诉,最大限度维护了委托人的合法权益。
- 本律师成功代理一起快递服务合同纠纷案,委托人获得完全胜诉。
- 买了私教课程不想继续上了,能否要求经营者将剩余课程费用全部退还?