合同中明确约定迟延办理违约金,买受人依法维权获支持
发布日期:2018-09-16 作者:靳双权律师
一、原告诉称
2014年7月,章而非称:我于2011年12月17日一次性付款购买了×小区×单元X室商品房一套,开发商合同内承诺在540天以内为业主办理取得房产证,但实际于2014年6月27日方办理取得,房产证登记日期为2014年6月4日。按照双方合同条款,超过承诺日期后每天由开发商支付全部房款的万分之一的违约金,按房产证登记日期计算,合计超过360天,共产生违约金40000元,经与开发商交涉无果,故诉请法院判令:1.X公司向我支付违约金40000元;2.诉讼费由X公司承担。
二、被告辩称
X公司辩称:我公司不同意章而非的诉讼请求。根据约定,如因我公司的责任,章而非未能在房屋交付之日起540天内取得房屋所有权证书的,我公司承担违约责任。而我公司尽到了自己的协助义务,没有责任。首先,章而非是委托北京×房地产经纪有限公司办理其房产证,我公司不是房产证的办理义务主体;其次,在其房产证办理过程中,我公司是依据双方的合同约定,代为收取相关的税费,我公司在此过程中是一种协助义务。我公司已经在双方约定的时间内完成了缴费、取得发票,交给代理中介机构,完成了自己的协助义务,没有任何责任。2.章而非房产证取得逾期,是其自身原因造成的。首先,章而非留存给我公司和代理中介机构的联系方式发生变化,而没有及时给予通知,导致在其房产证办理过程中,代理机构一直未能与其取得联系。综上,在章而非办理房屋权属转移登记的过程中,我公司没有责任,而是由于章而非自身原因未能在约定的期限内办理,、请求法院依法驳回其诉讼请求。
三、审理查明
2011年12月17日,章而非作为买受人与X公司作为出卖人签订《北京市商品房现房买卖合同》,章而非购买北京市通州区X号房屋),合同约定房屋总价款1158578元,出卖人应当在2011年12月17日前向买受人交付。合同第十八条约定,买受人同意委托出卖人指定的产权代办机构申请办理权属转移登记,委托费用壹仟元人民币。买受人未能在商品房交付之日起540日内取得房屋所有权证书的,如因出卖人的责任,买受人有权退房,买受人不退房的,出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之壹的违约金。
2014年6月4日,章而非取得X号房屋的所有权证书。X公司称其指定房产经纪公司作为代办房屋所有权证书的机构,其已于2013年2月将代收的公共维修基金和契税转交给代理公司,并提供证明该公司对于延期办理房屋所有权证书没有责任。且工作人员多次通过章而非在《买卖合同》中预留的电话和地址与章而非联系提供办证所需资料事宜,但未能取得联系,故才导致办理房屋所有权证书的日期推延,该公司不应承担违约责任。章而非对此不予认可。
四、法院判决
北京X公司给付章而非逾期办理房屋所有权证书违约金4万元。
五、律师点评
法条索引:依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
法律分析:本案中章而非与X公司签订的《买卖合同》合法有效,双方当事人均应依约履行各自义务。X公司所提供的证据不能证明因章而非本人提供的材料存在遗漏导致了办理房产证的延迟,且章而非购买了X号房屋后即搬入了该房屋居住,X公司应能及时与章而非取得联系,X公司已经构成违约,应按照合同约定承担违约责任。
关于X公司称已经委托代理公司为办理房产证,律师认为代理公司为X公司所选定并指派,章而非对选定代办机构的行为无权提出异议,X公司应当按照其与章而非所签订的《买卖合同》的约定支付违约金,如延期办理房屋所有权证书系因代理公司的原因,X公司可于向章而非支付了违约金后向代理公司主张。
提示:开发商迟延办证在商品房买卖中经常出现,为了您的有效维权,建议在签订商品房买卖合同时,审慎考察相关约束条款。并咨询专业律师,根据相关法律、法规及司法解释,依法维权。
相关法律问题
- 请问,合同上写有违约要赔违约金但没有明确违约金赔多少,是否没有明 0个回答0
- 承包合同纠纷,法院已判定被告应支付原告承包金,按合同约定被告应支 1个回答0
- 开发商延迟办理产权登记,但合同约定违约金只有几百块,如何维权? 2个回答0
- 租约未到期,租户提出提前退房,租房合同违约没有明确的约定,但对房 2个回答0
- 违约金和违约责任承担是否重复?是不是支付了合同中约定的违约金 7个回答0
发布咨询
相关文章
- 对方违约,合同约定的违约金是标的的50%还多,如此多的违约金可能会得到支持吗?法律对违约金有最高限额吗?
- 合同中对违约金的重复约定,是否都能得到支持?
- 事业单位人事聘用合同可依法约定违约金
- 【合同纠纷】当事人在合同中约定的违约金的都可以得到法院支持吗?
- 合同中明确约定迟延办理违约金,买受人依法维权获支持
- 二手房买卖合同约定20%违约金法院会支持吗?
- 约定的逾期交房违约金系针对房屋基本质量,因其他质量问题导致买受人迟延入住的,只能适用约定的保修责任。
- 商品房出卖人迟延办证,买受人基于合同之债所享有违约金债权请求权,应适用《民法通则》关于诉讼时效规定。
- 合同约定违约金过高,违约方请求降低违约金获法院支持
- J1007. 进驻工程项目合同中当事人就迟延履行约定违约金的 违约方支付违约金后还应履行债务
相关法律知识
最新文章
- 出租人没有违约,但承租人无法经营,可否解除租赁合同?
- 农村建房房主过世,工程欠款由配偶承担,还是由继承人承担?
- 孙子接受祖父母房屋赠与后逼迫老人搬离,法院判决撤销赠与
- 拒绝检修公共排水管,致楼下房屋渗漏水受损,物业公司、楼上业主各半承担赔偿责任
- 开发商交付的房屋存在严重质量问题,买受人能否拒绝收房?
- 恶意串通买卖他人抵押房产被判无效
- 【典型案例】经济适用房的产权权属如何认定?
- 律师解析一起情侣间以买卖名义赠予房屋后一方起诉合同无效案例
- 借名买房,没有签署合同,出名人不认可,己方能否要回房屋
- 父母共同房屋,母亲去世,父亲私自处置,子女起诉无效案例
- 父亲名下房屋,部分子女主张借名买房,法院如何让判断归属
- 夫妻为借款将房屋以买卖名义抵押给债权人,后起诉合同无效案例
- 非本村成员购买宅基地签署合同,卖方起诉无效纠纷
- 夫妻离婚后,一方不愿分割共同房产怎么办
- 签约后交付前房屋变“凶宅”,谁该担责?