上诉人（原审被告）：新疆中华大饭店，住所地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路118号。

　　法定代表人：朱松林，该饭店董事。

　　委托代理人：郑雪才，该饭店法律顾问。

　　被上诉人（原审原告）：深圳粤源复合材料装饰有限公司，住所地：广东省深圳市南山区南油商服大厦八楼。

　　法定代表人：刘汝权，该公司董事长。

　　委托代理人：陈娜，该公司总经理助理。

　　委托代理人：林安娜，新疆鼎信律师事务所律师。

　　新疆中华大饭店（以下简称中华大饭店）为与深圳粤源复合材料装饰有限公司（以下简称粤源公司）工程款纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区高级人民法院（1999）新民初字第24号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，中华大饭店的委托代理人郑雪才，粤源公司的委托代理人林安娜、陈娜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

　　经审理查明：1996年8月，中华大饭店与粤源公司签订《中华大饭店外墙铝板设计制安装饰合同书》。合同签订后，粤源公司开始施工，至1997年元月完工，双方进行了结算。确认该项工程总造价为7286900元，已付款3119800元，未付款4167100元。该决算形成后，中华大饭店又陆续付款855200元，尚欠3311900元至今未付。1997年3月19日，双方当事人又签订了《中华大饭店装饰施工合同》，约定由粤源公司对中华大饭店内部进行全面装修。由于中华大饭店缺乏资金，该合同未能全面履行，粤源公司仅对中华大饭店的部分楼层进行了装修。1998年7月18日中华大饭店开始营业。1998年8月3日，双方当事人对已完工的工程项目进行结算，结算确认中华大饭店内装饰竣工工程决算总价为36067792.85元，中华大饭店尚欠粤源公司工程款7988425.56元。1997年7月5日，双方签订了《中华大饭店门前网架玻璃顶施工协议书》，由粤源公司对该饭店门前网架玻璃顶进行了施工。1999年8月3日双方对网架玻璃顶工程项目结算，确认中华大饭店欠粤源公司该项目工程款3万元。此外，1999年8月3日，双方当事人签署协议，粤源公司同意向中华大饭店支付水电费、运费97000元，更换地毯费74508.99元，其他材料款117386.05元，从中华大饭店拖欠的工程款中扣除。

　　另查明，在双方当事人签订了《中华大饭店装饰施工合同》前，中华大饭店内装饰工程曾由深圳安星装饰公司（以下简称安星公司）进行过施工。粤源公司接手后于1997年7月15日同中华大饭店达成协议，确认安星公司施工的工程项目总价款为12769190.93元，其中含安星公司移交给粤源公司的装饰材料合款4771540.32元。1999年8月3日，粤源公司与中华大饭店在对内装饰工程进行结算时，已将安星公司施工的工程造价扣除。根据双方当事人的结算书及协议所确定的工程总造价及付款情况，中华大饭店尚欠粤源公司的工程款总额为11041430.52元。1999年11月26日，粤源公司以中华大饭店为被告向新疆维吾尔自治区高级人民法院起诉，请求判令中华大饭店支付所欠工程款11330325.56元；支付逾期付款违约金2270586.3元并承担诉讼费和财产保全费。1999年12月4日，新疆维吾尔自治区高级人民法院根据粤源公司的申请，作出（1999）新民初字第24号民事裁定书，冻结中华大饭店主楼2－6层全部房产，不得转让、变卖、抵押。